na dokumentu
Portal TFL
TFL Vsebine / Odločbe Višjih sodišč
VSL sodba I Cp 2601/2013 - gradbena pogodba – nujna nepredvidena dela – dodatna dela – končni obračun - odgovornost za stvarne napake - poslovna odškodninska odgovornost – ja...
SODIŠČE
Višje sodišče v Ljubljani
ODDELEK (*)
Civilni oddelek
DATUM ODLOČBE (*)
16.4.2014
OPRAVILNA ŠTEVILKA
VSL sodba I Cp 2601/2013
INTERNA OZNAKA (*)
VSL0072073
SENAT, SODNIK
Bojan Breznik (preds.), Alenka Kobal Velkavrh (poroč.), Katarina Marolt Kuret
SIMILARDOCS
VSL sodba I Cpg 2050/2014 ^^^ VSK sodba Cp 503/2013 ^^^ VSL Sodba I Cpg 893/2018
INSTITUT VSRS
gradbena pogodba – nujna nepredvidena dela – dodatna dela – končni obračun - odgovornost za stvarne napake - poslovna odškodninska odgovornost – jamčevalni zahtevki - pobotni ugovor
PODROČJE VSRS
POGODBENO PRAVO – OBLIGACIJSKO PRAVO
IZREK
I. Pritožbi tožene stranke se delno ugodi in se sodba sodišča prve stopnje spremeni tako, da v celoti pravilno glasi:
„1. Ugotovi se, da obstoji terjatev tožeče stranke do tožene stranke v višini 3.174,18 EUR z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 1. 7. 2008 do plačila.
2. Ugotovi, da obstoji v pobot ugovarjena terjatev tožene stranke proti tožeči stranki v višini 60,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 1. 2. 2008 do plačila.
3. Terjatvi pravdnih strank se medsebojno pobotata tako, da se sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani opr.št. VL 154899/2009 z dne 26.10.2009 ohrani v veljavi v I. točki izreka za znesek 3.234,18 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 1. 7. 2008 do plačila.
4. V preostalem delu se zgoraj citirani sklep o izvršbi razveljavi in tožbeni zahtevek se zavrne.
5. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti pravdne stroške v znesku 37,70 EUR v roku 15 dni, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti do plačila.“
II. V ostalem delu s pritožba zavrne in se v izpodbijanem, a nespremenjenem, delu potrdi sodba sodišča prve stopnje.
III. Tožeča stranka je dolžna povrniti toženi stranki stroške pritožbenega postopka v znesku 150,70 EUR v roku 15 dni od vročitve te sodbe, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od poteka tega roka do plačila.
„1. Ugotovi se, da obstoji terjatev tožeče stranke do tožene stranke v višini 3.174,18 EUR z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 1. 7. 2008 do plačila.
2. Ugotovi, da obstoji v pobot ugovarjena terjatev tožene stranke proti tožeči stranki v višini 60,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 1. 2. 2008 do plačila.
3. Terjatvi pravdnih strank se medsebojno pobotata tako, da se sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani opr.št. VL 154899/2009 z dne 26.10.2009 ohrani v veljavi v I. točki izreka za znesek 3.234,18 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 1. 7. 2008 do plačila.
4. V preostalem delu se zgoraj citirani sklep o izvršbi razveljavi in tožbeni zahtevek se zavrne.
5. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti pravdne stroške v znesku 37,70 EUR v roku 15 dni, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti do plačila.“
II. V ostalem delu s pritožba zavrne in se v izpodbijanem, a nespremenjenem, delu potrdi sodba sodišča prve stopnje.
III. Tožeča stranka je dolžna povrniti toženi stranki stroške pritožbenega postopka v znesku 150,70 EUR v roku 15 dni od vročitve te sodbe, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od poteka tega roka do plačila.
JEDRO
Demontaža in rušenje betona in peska v tlaku, odvoz ruševin na deponijo in krpanje stenskih poškodb vsekakor niso dela, ki bi jih lahko opredelili kot nujna dela, prav tako pa jih tudi ni mogoče opredeliti kot nepredvidena dela, temveč bi morala biti zajeta že v ponudbi, saj je tožeča stranka strokovnjak in bi ta dela pri sestavi ponudbe morala predvideti.
Ker je odgovornost za stvarne napake posebna vrsta poslovne odškodninske odgovornosti, posebno pravilo odgovornosti za stvarne napake izključuje uporabo splošnih pravil o poslovni odškodninski odgovornosti tudi glede zahtevkov naročnika v primeru škode, ki se kaže kot zmanjšanje vrednosti stvari zaradi napake. Zato je odpravo te škode mogoče zahtevati samo z uporabo jamčevalnih zahtevkov.
Ker je odgovornost za stvarne napake posebna vrsta poslovne odškodninske odgovornosti, posebno pravilo odgovornosti za stvarne napake izključuje uporabo splošnih pravil o poslovni odškodninski odgovornosti tudi glede zahtevkov naročnika v primeru škode, ki se kaže kot zmanjšanje vrednosti stvari zaradi napake. Zato je odpravo te škode mogoče zahtevati samo z uporabo jamčevalnih zahtevkov.
Za ogled celotnega dokumenta je potrebna prijava v portal.
Začnite z najboljšim.
VSE NA ENEM MESTU.