na dokumentu
Portal TFL
VSK sodba I Cpg 36/2005 - gradbena pogodba - odmik od načrta
SODIŠČE
Višje sodišče v Kopru
ODDELEK (*)
Civilni oddelek
DATUM ODLOČBE (*)
26.1.2006
OPRAVILNA ŠTEVILKA
VSK sodba I Cpg 36/2005
INTERNA OZNAKA (*)
VSK01855
SENAT, SODNIK
INSTITUT VSRS
gradbena pogodba - odmik od načrta
PODROČJE VSRS
obligacijsko pravo
IZREK
Pritožba tožeče stranke se zavrne in se p o t r d i
izpodbijana sodba sodišča prve stopnje.
izpodbijana sodba sodišča prve stopnje.
JEDRO
Pravdni stranki se za izvedbo dodatnih del nista dogovorili
in toženec ni dal (pisnega) naloga za izvedbo dodatnih del.
V času spornega razmerja veljavni 633. čl. Zakona o
obligacijskih razmerjih (ZOR) določa, da mora imeti
izvajalec za vsak odmik od gradbenega načrta oz. od
pogodbenih del pismeno soglasje naročnika, pri čemer za
dela, ki jih je opravil brez takega soglasja, ne more
zahtevati povečanja dogovorjene cene.
in toženec ni dal (pisnega) naloga za izvedbo dodatnih del.
V času spornega razmerja veljavni 633. čl. Zakona o
obligacijskih razmerjih (ZOR) določa, da mora imeti
izvajalec za vsak odmik od gradbenega načrta oz. od
pogodbenih del pismeno soglasje naročnika, pri čemer za
dela, ki jih je opravil brez takega soglasja, ne more
zahtevati povečanja dogovorjene cene.
Za ogled celotnega dokumenta je potrebna prijava v portal.
Začnite z najboljšim.
VSE NA ENEM MESTU.