na dokumentu
Portal TFL
TFL Vsebine / Odločbe Višjih sodišč
VSM Sodba in sklep I Cp 318/2025 - odstop od pogodbe zaradi neizpolnitve - gradbena pogodba - podjemna pogodba - odgovornost za stvarne napake - poslovna odškodninska odgovornost - j...
SODIŠČE
Višje sodišče v Mariboru
ODDELEK (*)
Civilni oddelek
DATUM ODLOČBE (*)
24.6.2025
OPRAVILNA ŠTEVILKA
VSM Sodba in sklep I Cp 318/2025
INTERNA OZNAKA (*)
VSM00086687
SENAT, SODNIK
dr. Andrej Ekart (preds.), Milena Šteharnik (poroč.), Mirjana Klobasa
INSTITUT VSRS
odstop od pogodbe zaradi neizpolnitve - gradbena pogodba - podjemna pogodba - odgovornost za stvarne napake - poslovna odškodninska odgovornost - jamčevalni zahtevek - naročnikova pravica glede napak izvršenega posla
PODROČJE VSRS
OBLIGACIJSKO PRAVO
IZREK
I. Pritožbi tožene stranke se delno ugodi in se sodba sodišča prve stopnje v VII točki izreka spremeni tako, da je dolžna tožena stranka v roku 15 dni plačati tožeči stranki znesek 35.667,12 EUR, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 8. 6. 2020 do plačila.
V presežku, in sicer glede
- zneska 3.494,60 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 8. 6. 2020 dalje do plačila,
- razveze ponudb št. 219013/2019 z dne 9. 2. 2019 in št. 219012/20219 z dne 9. 2. 2019 ter
- razveze pogodb o izvajanju gradbenih in obrtniških del št. 101-1/2018 z dne 20. 8. 2018 in št. 101-3/2018 z dne 5. 9. 2018,
se tožbeni zahtevek zavrne.
Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti 69,5 % pravdnih stroškov, tožeča stranka pa je dolžna toženi stranki povrniti 30,5 % pravdnih stroškov.
II. V presežku se pritožba zavrne.
III. Pritožba zoper točko VIII izreka sodbe se zavrže.
IV. Tožena stranka je dolžna v roku 15 dni od vročitve te sodbe plačati tožeči stranki revizijske stroške v višini 1.322,00 EUR.
V presežku, in sicer glede
- zneska 3.494,60 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 8. 6. 2020 dalje do plačila,
- razveze ponudb št. 219013/2019 z dne 9. 2. 2019 in št. 219012/20219 z dne 9. 2. 2019 ter
- razveze pogodb o izvajanju gradbenih in obrtniških del št. 101-1/2018 z dne 20. 8. 2018 in št. 101-3/2018 z dne 5. 9. 2018,
se tožbeni zahtevek zavrne.
Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti 69,5 % pravdnih stroškov, tožeča stranka pa je dolžna toženi stranki povrniti 30,5 % pravdnih stroškov.
II. V presežku se pritožba zavrne.
III. Pritožba zoper točko VIII izreka sodbe se zavrže.
IV. Tožena stranka je dolžna v roku 15 dni od vročitve te sodbe plačati tožeči stranki revizijske stroške v višini 1.322,00 EUR.
JEDRO
Poleg zahtevka za odpravo napak lahko naročnik na podlagi izvajalčeve odgovornosti za stvarne napake uveljavlja tudi druge jamčevalne zahtevke. Pravico ima, da napako odpravi (po drugem izvajalcu), in da od (prvega) izvajalca zahteva povrnitev stroškov odprave te napake ali pravico do sorazmernega znižanja plačila ali pravico odstopiti od pogodbe (tretji odstavek 639. člena OZ).
Za ogled celotnega dokumenta je potrebna prijava v portal.
Začnite z najboljšim.
VSE NA ENEM MESTU.