na dokumentu
Portal TFL
TFL Vsebine / Odločbe Višjih sodišč
VSK sodba in sklep Cpg 235/2015 - gradbena pogodba - zamuda z dokončanjem del - odškodnina - pogodbena kazen - škoda - PZI projekt- PGD projekt - izločitev sodnika
SODIŠČE
Višje sodišče v Kopru
ODDELEK (*)
Gospodarski oddelek
DATUM ODLOČBE (*)
19.11.2015
OPRAVILNA ŠTEVILKA
VSK sodba in sklep Cpg 235/2015
INTERNA OZNAKA (*)
VSK0006472
SENAT, SODNIK
mag. Gorazd Hočevar (preds.), Nada Škrjanec Milotič (poroč.), mag. Jana Petrič
INSTITUT VSRS
gradbena pogodba - zamuda z dokončanjem del - odškodnina - pogodbena kazen - škoda - PZI projekt- PGD projekt - izločitev sodnika
PODROČJE VSRS
ODŠKODNINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO
IZREK
Pritožbi se zavrneta in se potrdita v izpodbijanem delu odločba sodišča prve stopnje ter izpodbijani sklep.
Tožena stranka je dolžna tožeči stranki v 15 dneh povrniti 1.755,67 EUR stroškov pritožbenega postopka.
Tožena stranka je dolžna tožeči stranki v 15 dneh povrniti 1.755,67 EUR stroškov pritožbenega postopka.
JEDRO
Tožeča stranka kot izvajalec je bila namreč celo v prekršku, ker v času gradnje ni imela pri sebi na gradbišču PZI projektov za tista dela, ki jih je takrat izvajala (16. točka 171. člena Zakona o graditvi objektov, v nadaljevanju: ZGO-1). Ne gre torej za formalizem ali formalistično tolmačenje dogovorov iz Gradbene pogodbe, ampak za jasno določena pravila, kako se gradbeni objekti gradijo in nenazadnje tudi za izpolnjevanje pogodbeno sprejetih zavez.
Za ogled celotnega dokumenta je potrebna prijava v portal.
Začnite z najboljšim.
VSE NA ENEM MESTU.