TFL Vsebine / Odločbe Višjih sodišč

I. Pritožbi se delno ugodi in se sodba:

- v izpodbijanem drugem odstavku delno spremeni tako, da glasi: Sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani opr.št. VL 32420/2012-2 z dne 16. 3. 2012 ostane v veljavi še za 1.126,51 z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 31. 12. 2008 do plačila,

- v izpodbijani II. točki izreka se znesek stroškov 711,51 EUR spremeni v 242,23 EUR;

v preostalem delu pa se pritožba zavrne in se sodba v izpodbijanem, a nespremenjenem delu potrdi.

II. Tožena stranka mora v roku 15 dni tožeči stranki plačati stroške pritožbe v znesku 76,71 EUR, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od poteka roka za izpolnitev do plačila.

Pri dogovoru „ključ v roke“ je treba upoštevati, da gre za dogovor, ki je s stališča izvajalca najmanj ugoden, vendar je pogodbeno dogovorjen. Cena, dogovorjena s klavzulo „ključ v roke“, obsega tudi vrednost nepredvidljivih del, torej tistih nepredvidenih del, ki jih v času sklenitve pogodbe izvajalec ni mogel predvideti, pa so nujna za dokončanje objekta. V primeru nepredvidljivih del izvajalec ne more zahtevati avtomatične spremembe pogodbe in plačila za ta dela. Glede na to, da je že nadzornica v tem postopku izpovedala, da se je pač en del strehe spremenil v (dodatno sporno) frčado, ker bi bilo sicer (pod streho) zgrajeno stanovanje povsem neuporabno, ta dela pa so bila celo predvidljiva, je treba stroške, ki so pri tem nastali, šteti v že dogovorjeno ceno po predmetni gradbeni pogodbi.