nujna nepredvidena dela
Sentenca
Nujna nepredvidena dela so tista dela, ki jih mora izvajalec opraviti brez predhodnega soglasja naročnika, da bi zagotovil stabilnost objekta ali preprečil nastanek škode zaradi nepričakovanih okoliščin, kot so težja narava zemljišča, nepričakovana voda ali drug izreden dogodek. Izvajalec mora o teh pojavih in ukrepih nemudoma obvestiti naročnika. Če dela niso nujna za stabilnost ali preprečitev škode, ne izpolnjujejo pogojev za nepredvidena dela po 653. členu OZ.
Iz posameznih sodb
-
Sodišče je presojalo izvedbo dodatnih del pri gradnji opornega zidu kot nujno začasno rešitev v okviru gradbene pogodbe.
VSL Sodba I Cpg 722/2020 — Višje sodišče v Ljubljani
Pravna podlaga: OZ · 653. člen -
Sodišče je presojalo, ali so bila dela, kot so transport materiala in polaganje geotextila, nujna za stabilnost objekta v smislu 653. člena OZ.
VSK sodba in sklep Cpg 300/2014 — Višje sodišče v Kopru
-
Tožnica v predmetni zadevi ni uspela dokazati, da so bila dodatna dela vnaprej odobrena ali da so izpolnjevala zakonske kriterije za nujnost, zato jih je sodišče pravilno kvalificiralo kot nenaročena dela.
VSL sodba I Cpg 1509/2012 — Višje sodišče v Ljubljani