odškodninska odgovornost iz gradbene pogodbe
Sentenca
Odškodninska odgovornost izvajalca zaradi zamude pri izpolnitvi gradbene pogodbe zajema povrnitev dejanske škode, ki jo je utrpel naročnik zaradi zvišanja cen v času zamude. Pri presoji višine škode mora sodišče upoštevati dejansko finančno sposobnost naročnika in vire sredstev, ki so mu bili na voljo za nadaljevanje gradnje, ter preveriti vzročno zvezo med zatrjevano zamudo in nemožnostjo dokončanja del (190., 620. in 641. člen ZOR).
Iz posameznih sodb
-
Sodišče je poudarilo, da zgolj obstoj manjših napak na objektu ne opravičuje naročnikove opustitve nadaljevanja gradnje, zato je treba pri odmeri škode zaradi inflacijskega zvišanja cen natančno preveriti vzročno zvezo med napakami in zamudo.
VSL sklep I Cp 1309/93 — Višje sodišče v Ljubljani