plačilo komunalnega prispevka kot pogoj za gradbeno dovoljenje
Sentenca
Plačilo komunalnega prispevka je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja le, če je bila odmera prispevka opravljena v zakonskem roku. Če pristojni organ o odmeri komunalnega prispevka ne odloči v roku 15 dni od prejema popolne vloge, plačilo komunalnega prispevka preneha biti procesna predpostavka oziroma pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Razlogi za zamudo pri odmeri prispevka pri tem niso pravno relevantni za presojo izpolnjenosti pogojev za izdajo dovoljenja (šesti odstavek 79. člena ZPNačrt).
Iz posameznih sodb
-
Sodišče je potrdilo, da upravni organ lahko izda gradbeno dovoljenje brez dokazila o plačanem komunalnem prispevku, če občina o odmeri ni odločila v zakonskem 15-dnevnem roku po prejemu popolne vloge investitorja.
sodba I U 953/2012 — Upravno sodišče
-
Sodišče je potrdilo, da zamuda pri odmeri komunalnega prispevka s strani občine ne sme blokirati izdaje gradbenega dovoljenja, če so izpolnjeni vsi ostali zakonski pogoji po 66. členu ZGO-1.
sodba III U 476/2010 — Upravno sodišče