pogodbena kazen v gradbeni pogodbi
Sentenca
Dolžnik ni dolžan plačati pogodbene kazni za zamudo, če za obdobje zamude ne odgovarja, saj ima to enak učinek, kot če bi se pogodbeni rok za končanje del ustrezno podaljšal. Pri presoji odgovornosti za zamudo je treba ločiti med različnimi vzroki, ki vplivajo na končni rok, vključno z zamudami drugih izvajalcev, ki objektivno povzročijo prekoračitev roka, vendar izvajalca ne zavezujejo k plačilu kazni za tisti del obdobja, za katerega ni podana njegova krivda.
Iz posameznih sodb
-
Sodišče je poudarilo, da je treba pri presoji pogodbene kazni upoštevati, ali je bila zamuda posledica objektivnih okoliščin, kot je zamuda drugih izvajalcev, za kar izvajalec ne odgovarja.
VSL sklep I Cpg 475/2014 — Višje sodišče v Ljubljani
-
Sodišče je zavzelo stališče glede razlage 55. točke PGU, po kateri izvajalec ne more s pasivnostjo pri končnem obračunu preprečiti nastanka obveznosti iz naslova pogodbene kazni.
VSL sodba in sklep I Cpg 119/2010 — Višje sodišče v Ljubljani