zamuda izvajalca pri pogodbi o delu
Sentenca
Izvajalec pride v zamudo, če del ne dokonča v dogovorjenem roku, razen če je zamuda nastala zaradi okoliščin, za katere odgovarja naročnik. V primeru zamude izvajalec nima pravice do plačila dodatnih stroškov (npr. režijskih ur), ki so nastali v času po izteku pogodbenega roka, če bi morala biti dela do takrat že zaključena (606. člen ZOR, 92. člen Posebnih gradbenih uzanc).
Pravna podlaga:
Iz posameznih sodb
-
Sodišče je presodilo, da izvajalec ni upravičen do plačila režijskih ur v času po poteku roka, ko je bila škoda na materialu (temenolu) posledica izvajalčeve zamude.
VSL sodba Cpg 1881/92 — Višje sodišče v Ljubljani