zamuda pri gradbeni pogodbi
Sentenca
Pri presoji zamude izvajalca gradbenih del ni mogoče upoštevati zgolj pogodbeno dogovorjenega roka za dokončanje del, temveč je treba upoštevati tudi dejanski trenutek uvedbe izvajalca v delo. Če naročnik izvajalca v delo uvede z zamudo, se ustrezno prestavi tudi rok za izpolnitev obveznosti, saj se dela pred uvedbo v delo formalno ne morejo začeti. Za pravilno ugotovitev zamude je tako nujno preveriti izpolnitev vseh predpostavk za začetek del, kot je predaja potrebne projektne dokumentacije ali upravnih dovoljenj (649. člen OZ, Posebne gradbene uzance).
Iz posameznih sodb
-
Sodišče je presodilo, da je bila ugotovitev zamude izvajalca zmotna, ker sodišče prve stopnje ni upoštevalo, da je naročnik izvajalca v delo uvedel šele po poteku dogovorjenega roka zaradi kasnejše predaje gradbenega dovoljenja.
VSK sklep I Cp 587/2006 — Višje sodišče v Kopru